2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.12.2017 № 218 с. Некрасовка

О размещении заказа путем проведения запроса котировок

На основании ст. 526 - 528 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст. 72-79  главы 3 Федерального Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести запрос котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по Постановке на бесхозяйный учет гаражных боксов.
2. Утвердить прилагаемую документацию для проведения запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по Постановке на бесхозяйный учет гаражных боксов.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

Глава сельского поселения                                                            Р.П. Коваленко

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 01 декабря 2017 № 218

КОТИРОВОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

На постановку на бесхозяйный учет гаражных боксов

ОРГАНИЗАТОР:

Администрация сельского поселения «Село Некрасовка»

Хабаровского муниципального района Хабаровского края

с. Некрасовка, 2017 г.

Содержание

I. инструкция участникам ЗАПРОСА КОТИРОВОК	3
II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА	11
III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	18
IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА	20
V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА	34
VI. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ	35

I ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующее от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки, или бюджетное учреждение, осуществляющее закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и иных средств в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 15 Закона № 44-ФЗ.

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются Заказчиком в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд субъекта Российской Федерации либо в установленных Законом № 44-ФЗ случаях и завершаются заключением контракта.

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном Законом № 44-ФЗ порядке Заказчиком и направленных на обеспечение муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.

Участник закупки (далее - также участник запроса котировок) - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона № 44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). До ввода в эксплуатацию ЕИС, информация, подлежащая размещению на ней, размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Комиссия по осуществлению закупок – комиссия, созданная Заказчиком, для осуществления функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок.

Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - www.zakupki.gov.ru.

Запрос котировок – способ определения поставщика, (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных нужд товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта.

Документации о запросе котировок (далее – документация о запросе котировок) – документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке Заказчиком, содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и состоящая из отдельных частей.

Инструкция участникам запроса котировок (далее – Инструкция) - составная часть документации о запросе котировок, содержащая термины и определения, используемые в документации о запросе котировок, требования к участникам закупки, содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок, порядок обеспечения исполнения контракта.

Информационная карта сведений о запросе котировок (далее – Информационная карта) – составная часть документации о запросе котировок, содержащая ряд сведений, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

Техническая часть - составная часть документации о запросе котировок, содержащая описание объекта и (или) объектов закупки с учетом положений статьи 33 Закона № 44-ФЗ.

Предложение участника закупки - рекомендуемая для заполнения участниками закупки форма в составе заявки на участие в запросе котировок.       

Заявка на участие взапросе котировок (далее – заявка) – направляемое заказчику в письменной форме участником закупки подтверждение его согласия участвовать в запросе котировок на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и документации о запросе котировок, поданное в срок, установленный документацией о запросе котировок.

Контракт- гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), заключенный от имени субъекта Российской Федерации муниципальным заказчиком для обеспечения муниципальных нужд, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Закона № 44-ФЗ. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и документацией о закупке.

Электронный документ– документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный, оформленный и подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого запроса котировок, заказчика, и поданный с использованием единой информационной системы. Ключи усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования в целях Закона № 44-ФЗ, должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи".

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1.1.При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, в соответствии с Информационной картой;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;           

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и друг9ми), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией.

1.2. При осуществлении закупки могут быть установлены к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг дополнительные требования, в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта.

Информация об установленных дополнительных требованиях указывается в извещении об осуществлении закупки и Информационной карте.

1.3. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует установленным требованиям или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

2.1. Описание объекта закупки содержит показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. Описание объекта закупки содержится в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации.

2.2. Если иное не предусмотрено частью III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации, поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ

3.1. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки, а также следующие информацию и документы:

1) согласие участника запроса котировок исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, наименование и характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки товара;

2) предложение о цене контракта;

3) документы, подтверждающие право участника запроса котировок на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, или копии таких документов (при установлении таких требований);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок;

5) декларацию о принадлежности участника запроса котировок к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона (при установлении ограничения в соответствии со ст.30 44-ФЗ).

3.2.Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

3.3. Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

3.4. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с такой заявкой, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование предоставления данной информации не допускаются. По требованию участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в запросе котировок, заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и времени ее получения. 

3.5. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.

3.6. Котировочная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в запросе котировок и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, а также рассмотрение и оценка таких заявок осуществляются в один день.

3.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся.

3.8. Проведение переговоров между заказчиком или котировочной комиссией и участником размещения закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

3.9. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

3.10. Котировочная комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении о проведении запроса котировок, или предложенная цена товаров превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

3.11. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, составленным в двух экземплярах. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

3.12.В случае, если котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.

3.13. Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок вправе направить заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса заказчик обязан предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

3.14. Котировочная заявка, подготовленная участником, должна соответствовать указанной форме котировочной заявки на участие в запросе котировок и содержать все требуемые в ней сведения. Котировочная заявка должна быть подписана уполномоченным лицом и заверена печатью предприятия.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

4.1. Извещение о проведении котировок должно быть доступным для ознакомления в течении всего срока подачи заявок на участие в запросе котировок без взимания платы.

4.2. Запрос о предоставлении котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в форме электронного документа.

4.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок не позднее чем за два рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Изменение объекта закупки не допускается. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного решения указанные изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе в порядке, установленном для размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок этот срок составлял не менее чем семь рабочих дней, а при осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую двухсот пятидесяти тысяч рублей, не менее чем четыре рабочих дня до даты истечения этого срока.

4.4. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

5.1. Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению (если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 настоящего Федерального закона), а также информация о банковском сопровождении контракта устанавливается в соответствии со статьей 35 настоящего Федерального закона.

5.2. Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте контракта при осуществлении закупки в случаях, предусмотренных параграфом 3 главы 3 (если начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей), пунктами 2, 3, 7, 9, 10 части 2 статьи 83, пунктами 1, 2 (если правовыми актами, предусмотренными указанным пунктом, не предусмотрена обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта), 4 - 11, 13 - 15, 17, 20 - 23, 26, 28 - 34 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона.

5.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

6. 6. УСЛОВИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

6.1. В качестве обеспечения исполнения контрактов принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

6.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Закона № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Закона № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.3. В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией об аукционе, в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

6.5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

6.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, установленным Законом № 44-ФЗ;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки.

6.7. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в установленный срок информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

6.8. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

7.1. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в настоящем извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный контракт, такой победитель признается уклонившемся от заключения контракта, что дает Заказчику право внести уклонившегося победителя в Реестр недобросовестных поставщиков.

7.2. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену контракта, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение контракта для этих участников является обязательным. В случае уклонения этих участников от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и осуществить повторно запрос котировок.

7.3. Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.

7.4. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается контракт в случае уклонения такого победителя от заключения контракта.

7.5. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

 

II.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Наименование	Сведения
Заказчик		Администрация сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края; Место нахождения – Российская Федерация, 680507, Хабаровский край, Хабаровский р-н, Некрасовка с, Ленина, 20. Почтовый адрес – Российская Федерация, 680507, Хабаровский край, Хабаровский р-н, Некрасовка с, Ленина, 20, каб.201. Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.; +7 (4212) 54-92-74 Контрактный управляющий – Коваленко Роман Петрович
Источник финансирования		Бюджет сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края
Форма котировочной заявки и требования к ее оформлению		В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – 44-ФЗ) любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются участнику. Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта. На конверте в обязательном порядке указывается наименование запроса котировок, на участие в котором подается данная заявка. Заявка на участие в запросе котировок может быть также подана в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью и поданного с использованием единой информационной системы согласно ч.1 ст.5 44-ФЗ в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. Заявка должна быть предоставлена в оригинале, предоставление копии (ксерокопии, распечатанной на принтере и т.п.) заявки не допускается. Порядок подписания заявки: Для юридических лиц. Заявка должна быть собственноручно подписана руководителем участника закупки. В случае подписания заявки не руководителем, необходимо приложить документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в запросе котировок. Подпись лица, подписавшего заявку, должна быть скреплена оттиском основной печати участника закупки. Для индивидуальных предпринимателей. Заявка должна быть собственноручно подписана индивидуальным предпринимателем. В случае подписания заявки не самим индивидуальным предпринимателем, необходимо приложить документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в запросе котировок. Подпись лица, подписавшего заявку, должна быть скреплена оттиском печати индивидуального предпринимателя, за исключением осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем без печати. В данном случае указываются слова "действует без печати". Для физических лиц. Заявка должна быть собственноручно подписана участником закупки – физическим лицом. В случае подписания заявки не участником закупки – физическим лицом, необходимо приложить документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в запросе котировок. Участник закупки в своей заявке декларирует соответствие частям 1 и 1.1. ст. 31 44-ФЗ. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. В случае, если в заявке цена, указанная цифрами, и цена, указанная словами, различается, заказчик считает цену, предложенную участником, которая написана словами. Заказчик исходит из того, что подача котировочной заявки означает, что подавший ее участник закупки ознакомлен и согласен с условиями контракта, приложенного к настоящему извещению.
Наименование, характеристики товара, услуги, работы		Постановка на бесхозяйный учет гаражных боксов
Сроки и условия доставки товара, выполнения работ или оказания услуг		Срок выполнения: в течение 100 дней с момента заключения контракта Условия выполнения работ: в соответствии с техническим заданием
Место доставки товара, выполнения работ или оказания услуг		Полевые работы, предусмотренные Описанием объекта закупки, проводятся по месту нахождения недвижимого имущества, камеральные – по месту нахождения Подрядчика. Результат выполнения работ предоставляется по месту нахождения Заказчика: Хабаровский край, Хабаровский муниципальный район, с. Некрасовка, ул. Ленина, 20.
Начальная (максимальная) цена Контракта		470 330 (четыреста семьдесят тысяч триста тридцать) рублей
Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта		Расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта произведен Заказчиком путем применения метода сопоставимых рыночных цен
Размер обеспечения исполнения контракта		В размере аванса
Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств)		УФК по Хабаровскому краю (администрация сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края ЛКС 05223208170), ИНН 2720006313, КПП 272001001, р/счет 40302810800003000346 в ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК г. ХАБАРОВСК, БИК 040813001
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению		В соответствии с ч. 3, ч. 4 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Порядок формирования цены контракта		Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с выполнением работ.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг		Оплата Работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте, в следующем порядке: - оплата аванса в размере 100% осуществляется на основании счета (счета-фактуры), представленного Подрядчиком, в течение 2 рабочих дней с момента заключения контракта
Место, сроки подачи котировочных заявок, дата, время начала и окончания приема заявок		680507, Хабаровский край, Хабаровский р-н, Некрасовка с, Ленина, 20, каб. 203. Контактные лица: Контрактный управляющий – Коваленко Роман Петрович, тел. +7 (4212) 54-92-74 Сроки подачи заявок: начало подачи заявок – «05» декабря 2017 года, 12-00(время местное) окончание подачи заявок – «15» декабря 2017 года, 12-00 (время местное) часы приема заявок – с 09-00 до 17-00 Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00
Место и дата вскрытия конвертов		680507, Хабаровский край, Хабаровский р-н, Некрасовка с, Ленина, 20, каб. 203 Начало вскрытия конвертов с заявками на участие – «15» декабря 2017 года в 12-00 (время местное)
Преимущества предприятиям уголовно-исполнительной системы		Не установлено
Преимущества организациям инвалидов		Не установлено
Преимущества субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со ст. 30 Закона № 44-ФЗ)		Установлено
Ограничение участия в определении подрядчика (поставщика, исполнителя), установленное в соответствии с Законом № 44-ФЗ (согласно п. 4 ст. 42 Закона № 44-ФЗ)		Установлено. Участниками закупки могут быть только соответствующие ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
Перечень документов, копии которых должны быть предоставлены в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ		Для индивидуальных предпринимателей: сведения о внесении в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров (Ф.И.О. кадастрового инженера полностью, полное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров) Для юридических лиц: сведения о внесении в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров 2-х кадастровых инженеров, состоящих в штате юридического лица (Ф.И.О. кадастрового инженера полностью, полное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров); ( Согласност.ст. 29-29.1, 31-33 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
Требования к участникам размещения заказа		В соответствии с п. 3-10 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ: - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;            - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; - участник закупки не является офшорной компанией.
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг, соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами		Не установлено
Преимущества участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014		Не установлено
Срок подписания победителем Контракта		Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. В случае если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в указанный срок, участник размещения заказа считается уклонившимся от заключения Контракта и сведения о таком участнике будут направлены в уполномоченный орган для внесения сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков.
Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта		Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара		Качество работ должно отвечать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода

 

 

III.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 

1. I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

 

1. 1. Заказчик: Администрация сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края.
2. 2. Наименование выполняемых работ:Постановка на бесхозяйный учет гаражных боксов.
3. 3. Содержание работ: Выполнение работ с целью постановки на государственный кадастровый учет и (или) кадастрового учета уникальных характеристик объектов недвижимости и государственной регистрации в отношении 20 объектов недвижимого имущества, находящихся на территории села Некрасовка Хабаровского муниципального района Хабаровского края, должно включать следующее:

• проведение кадастровых работ по определению местоположения объектов посредством определения координат характерных точек контуров объектов на земельном участке;
• подготовку графической части технического плана: указание на кадастровом плане соответствующей территории местоположение объектов;
• подготовку текстовой части технического плана: указание сведений, необходимых для внесения в государственный кадастр недвижимости в объеме, установленном органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений;
• подготовку документов по форме, установленной правовыми актами, регулирующими данный вид работ, на электронном носителе в виде XML-файлов;
• подготовку технического плана в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера;
• постановку на кадастровый учет в ФГБУ ФКП (Росреестр) по Хабаровскому краю;
• постановка на учет в качестве бесхозяйного имущества в Управлении Росреестра по Хабаровскому краю;
• получение выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (на каждый объект).

4. 4. Порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика:

• Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Контракта получает у Заказчика необходимые документы для выполнения работ, в том числе обращается к Заказчику с заявлением на получение доверенности и разрешения подавать и подписывать документы электронно-цифровой подписью от имени Заказчика для постановки на кадастровый учёт, а также государственной регистрации бесхозяйных объектов недвижимости в Управление Росреестра по Хабаровскому краю. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Подрядчику подписанные доверенности и заявление;
• в случае приостановления либо отказа ФГБУ ФКП (Росреестр) по Хабаровскому краю в постановке на кадастровый учет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения решения о приостановлении либо решения об отказе в снятии приостановления либо решения об отказе в постановке на кадастровый учет Подрядчик должен представить соответствующий документ Заказчику;
• после постановки объектов на кадастровый учет Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней Подрядчик обязан представить Заказчику подписанное заявление на аннулирование (отзыв) электронно-цифровой подписи;
• в случае приостановления либо отказа Управления Росреестра по Хабаровскому краю в постановке на учет в качестве бесхозяйного имущества в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения решения о приостановлении либо решения об отказе в снятии приостановления либо решения об отказе в постановке на учет в качестве бесхозяйного имущества Подрядчик должен представить соответствующий документ Заказчику.

По результатам выполненных работ Подрядчик должен представить Заказчику:

• выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, по форме утвержденной приказом Минэкономразвития России от 20.06.2016 №378 (в 1 экземпляре на бумажном носителе на каждый объект).

5. 5. Источник финансирования: средства бюджета сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

6. 6. Срок выполнения работ: в течение 100 дней с момента заключения контракта.
7. 7. Место выполнения работ

Полевые работы, предусмотренные Описанием объекта закупки, проводятся по месту нахождения недвижимого имущества, камеральные – по месту нахождения Подрядчика. Результат выполнения работ предоставляется по месту нахождения Заказчика: Хабаровский край, Хабаровский муниципальный район, с. Некрасовка, ул. Ленина, 20.

8. 8. Требования к качеству работ, технические характеристики

Работы должны выполняться в строгом соответствии со следующими нормативными документами:

-     Земельный кодекс Российской Федерации (в редакции от 29.07.2017 года);

-     Градостроительный кодекс Российской Федерации (в редакции от 29.07.2017 года);

-     Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (в редакции от 27.07.2017 года);

-     Федеральный закон от 18.06.2001г. №78-ФЗ «О землеустройстве» (в редакции от 13.07.2015года);

-     Приказ Министерства экономического развития РФ от 18 декабря 2015 г. N 953"Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений" (в редакции от 01.11.2016 года).

9. 9. Требованием к результатам закупки

Результатом закупки является Постановка на бесхозяйный учет гаражных боксов в полном объеме, в соответствии с Технической частью.

Приложение №1:  список гаражных боксов, подлежащих постановке на кадастровый учет в ФГБУ ФКП (Росреестр) по Хабаровскому краю и на учет в качестве бесхозяйного имущества в Управлении Росреестра по Хабаровскому краю.

Приложение №1 к Технической части

Список гаражных боксов, подлежащих постановке на кадастровый учет в ФГБУ ФКП (Росреестр) по Хабаровскому краю и на учет в качестве бесхозяйного имущества в Управлении Росреестра по Хабаровскому краю.

1. - Гаражный бокс № 199, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/26 ГСК26, площадью 22,0 кв.м.
2. - Гаражный бокс № 201, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/26 ГСК26, площадью 22,1 кв.м.
3. - Гаражный бокс № 202, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/26 ГСК26, площадью 22,2 кв.м.
4. - Гаражный бокс № 204, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/26 ГСК26, площадью 25,6кв.м.
5. - Гаражный бокс № 1, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/32 ГСК32, площадью 21,1 кв.м.
6. - Гаражный бокс № 3, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/32 ГСК32, площадью 21,8 кв.м.
7. - Гаражный бокс № 9, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/32 ГСК32, площадью 21,8 кв.м.
8. - Гаражный бокс № 10, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/32 ГСК32, площадью 22,2 кв.м.
9. - Гаражный бокс № 20, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/32 ГСК32, площадью 26,3 кв.м.
10. - Гаражный бокс № 21, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/32 ГСК32, площадью 21,0кв.м.
11. - Гаражный бокс № 4, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Ленина 37В, строение 3 (ГСК 50,51) площадью 22,1 кв.м.

12. - Гаражный бокс № 18, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Ленина 37В, строение 3 ГСК 50,51 площадью 23,2 кв.м.

13. - Гаражный бокс № 21, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Ленина 37Е, строение 6 ГСК 64, площадью 20,2 кв.м.

14. - Гаражный бокс № 23, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Ленина 37Е, строение 6 ГСК 64, площадью 20,3 кв.м.

15. - Гаражный бокс № 3, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Солнечная 4А, ГСК 65, площадью 24,4 кв.м.

16. - Гаражный бокс № 8, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Солнечная 4А, ГСК 65, площадью 24,1 кв.м.

17. - Гаражный бокс № 11, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Солнечная 4А, ГСК 65, площадью 24,5 кв.м.

18. - Гаражный бокс № 13, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Солнечная 4А, ГСК 65, площадью 24,3 кв.м.

19. - Гаражный бокс № 17, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Солнечная 4А, ГСК 65, площадью 24,2 кв.м.

20. - Гаражный бокс № 18, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Солнечная 4А, ГСК 65, площадью 24,5 кв.м.

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ №____________

с. Некрасовка                                                    «___» _____________ 2017 г.

Администрация сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельского поселения Коваленко Романа Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые – «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, идентификационный код закупки 173272000631327200100100240136832244, заявкой № _______, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом контракта является: Постановка на бесхозяйный учет гаражных боксов (далее – Работы). Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить Работы в соответствии с Технической частью (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

1.2. Объем выполняемых Работ установлен в Технической части.

1.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

2. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена муниципального контракта составляет _______руб.__копеек, в томчисле НДС по налоговой ставке 18 % в размере ______руб. ___коп[1]. В случае, еслиПодрядчиком по данному контракту является физическое лицо, за исключениеминдивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,сумма, подлежащая уплате физическому лицу (цена контракта), уменьшается на размерналоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

Цена контракта указана с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам определения Подрядчика. Понижающий коэффициент по результатам определения Подрядчика составил ________________ (указывается значение понижающего коэффициента с точностью до шести знаков после запятой). Указанный понижающий коэффициент рассчитан как отношение цены контракта к начальной (максимальной) цене контракта.

В случае, если Подрядчиком по данному контракту является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу (цена контракта), уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.2. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Подрядчиком является Российский рубль.

2.3. Источник финансирования контракта: Бюджет сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

2.4. Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.5. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением следующих случаев:

2.5.1. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема Работ, качества Работ и используемых при выполнении Работ товаров и иных условий контракта.

3. 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата за выполненные Работы осуществляется по цене, установленной п. 2.1 контракта.

3.2. Оплата Работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте, в следующем порядке:

- оплата аванса в размере 100% осуществляется на основании счета (счета-фактуры), представленного Подрядчиком, в течение 2 рабочих дней с момента заключения контракта.

3.3. Обязательство Заказчика по оплате Работ Подрядчику считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

4. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта.

4.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему контракту.

4.1.4. Ссылаться на недостатки Работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2.2. Оплатить принятые Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.3. Проверять ход выполнения Работ по настоящему контракту на соответствие Технической части и условиям настоящего контракта, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

4.2.4. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ по настоящему контракту.

4.2.5. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков, заявить об этом Подрядчику в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких фактов, назначив срок их устранения.

4.2.6. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ, при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим контрактом срок.

4.2.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств, если таковые установлены), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств (в том числе гарантийных, если таковые установлены) по настоящему контракту.

4.2.8. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим контрактом сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в судебном порядке.

4.2.9. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с разделом 9 настоящего контракта либо отсутствовала возможность для оплаты по контракту в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.

4.2.10. Не допускать расторжения контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, и Подрядчиком такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке, предусмотренном разделом 9  настоящего контракта.

4.2.11. В случае если окончание срока действия контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по контракту, но при этом имеются основания, требовать от Подрядчика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту:

4.2.11.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия контракта направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

4.2.11.2. При неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме (в случае если оплата по контракту не была произведена в соответствии с разделом 9 настоящего контракта), направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта.

4.2.12. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

4.2.13. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по контракту. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.3.3. Завершить Работы в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим контрактом по согласованию с Заказчиком.

4.3.4. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта выполненных работ по настоящему контракту на основании представленных Подрядчиком выходных материалов и при условии истечения срока для приемки работ Заказчиком.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Уведомлять письменно Заказчика о начале выполнения Работ в течение 2-х (двух) дней после начала выполнения работ. Не уведомление Заказчика о начале выполнения работ также является основанием для наступления ответственности Подрядчика, предусмотренной в разделе 9 настоящего контракта.

4.4.2. Выполнить Работы в соответствии с Технической частью и сдать их Заказчику в точном соответствии с условиями настоящего контракта.

4.4.3. Соблюдать требования, содержащиеся в Технической части, и иные нормативно-технические требования к выполнению кадастровых работ.

4.4.4. Обеспечить качество подготовленных выходных материалов в соответствии с Технической частью, требованиями действующего законодательства и нормативных документов

4.4.5. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения Работ и при сдаче-приемке выполненных работ своевременно и за свой счет.

4.4.6. Освободить Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения работ Подрядчиком.

4.4.7. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

4.4.8. Письменно в трехдневный срок уведомлять Заказчика об обстоятельствах, замедляющих ход Работ, либо делающих их выполнение невозможным, о неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний, о способе исполнения Работ или иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут ухудшить результат выполняемой Работы.

4.4.9. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.

4.4.10. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

4.4.11. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

5. 5. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Срок выполнения (завершения) Работ:

Начало выполнения работ - с момента заключения Контракта.

Окончание выполнения работ - в течение 100 дней с момента заключения Контракта.

5.2. Место выполнения Работ: Полевые работы, предусмотренные Описанием объекта закупки, проводятся по месту нахождения недвижимого имущества, камеральные – по месту нахождения Подрядчика. Результат выполнения работ предоставляется по месту нахождения Заказчика: Хабаровский край, Хабаровский муниципальный район, с. Некрасовка, ул. Ленина, 20.

5.3. Условия выполнения Работ: В соответствии с Технической частью (Приложение № 1).

6. 6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Приемка выполненных Работ по настоящему контракту на соответствие их требованиям, установленным в настоящем контракте, осуществляется на основании акта выполненных работ.

6.2. По окончании выполнения Работ Подрядчик обязан представить подписанный Подрядчиком акт выполненных работ в 2-х экземплярах, с приложением к нему материалов, предусмотренных Технической частью, в срок не позднее 3 рабочих дней с момента завершения Работ.

6.3. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных Работ в случае выявления несоответствия таких Работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Работ и устранено Подрядчиком.

6.4. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при сдаче-приемке Работ, осуществляется в течение 10 дней с момента их выявления и за счет Подрядчика.

6.5. По решению Заказчика для приемки выполненных Работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.6. Заказчик принимает Работы по объему и качеству в течение 10 рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и направляет Подрядчику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки Работ с указанием перечня выявленных недостатков в выполненных Работах, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы выполненных Работ предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.

6.7. В случае если акт выполненных работ подписан не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Исполнителя и Заказчика, акт выполненных работ считается неподписанным, а Работы непринятыми.

7. 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Качество работ, указанных в п. 1.1, должно отвечать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

7.2. Исполнитель гарантирует соответствие качества подготовленных выходных материалов Технической части.

8. 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

 8.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения контракта в размере аванса на сумму ____________ рублей.

8.2. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по контракту, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек.

8.3. В случае если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта выбрана безотзывная банковская гарантия, данная банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.3.1. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

8.3.2. Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал безотзывной банковской гарантии в течение пяти дней с момента заключения контракта.

8.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях, которые указаны в настоящей статье контракта.

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

8.5. Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме банковской гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства обратить взыскание на сумму, обеспеченную банковской гарантией.

8.6. Денежные средства, внесенные в качестве способа обеспечения исполнения контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту, в течение 5 (пяти) дней с момента подписания акта сдачи-приемки проектной продукции.

9. 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом) размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 рублей.

9.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.3. Подрядчик несет ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки выполнения, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

9.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере трех процентов цены контракта (этапа) (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.4.3, 9.4.4 настоящего контракта)­­­_____________  рублей.

  9.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, и устанавливается в виде 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта и составляет 49384 (сорок девять тысяч триста восемьдесят четыре) рублей 65 копеек.

9.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы и составляет 1000 рублей.

9.4.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком), предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по муниципальному контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

9.6. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему муниципальному контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

9.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему муниципальному контракту, не освобождают нарушившую условия муниципального контракта сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

9.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.9. В случае расторжения муниципального контракта в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком своих обязательств, последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения муниципального контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п.9.4.1 настоящего муниципального контракта.

9.10. В случае установления факта не добросовестного исполнения своих обязательств по муниципальному контракту, Подрядчик несет полную ответственность предусмотренную законодательством Российской Федерации.

10. 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1. настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

11. 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует по «31» мая 2018 г. включительно, а в части расчетов и гарантийных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

11.2. Изменение по соглашению Сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Работ, подлежащего оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, возможны в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

11.3. Иные изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12. 12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

12.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.

13. 13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Настоящий контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:

13.2.1. В случае просрочки выполнения Работ более чем на 10 дней, либо неисполнения контракта в установленный срок.

13.2.2. При существенном нарушении условий контракта Подрядчиком.

13.2.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего контракта.

13.2.5. В случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства.

13.2.6. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

13.2.7. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

13.4. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.5. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также объём выполненных Работ, фактически сданного Подрядчиком Заказчику.

13.6. Подрядчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.

14. 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все Приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями.

14.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. 15. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

15.1. Приложение 1. Техническая часть на ___ л.

16. 16. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Администрация сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края. Почтовый адрес: 680507, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул.Ленина,20. Местонахождение: 680507, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул.Ленина,20. Телефон/факс: (4212) 49-05-50 Адрес электронной почты: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. ИНН/ КПП: 2720006313/272001001 ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК г. ХАБАРОВСК Р/с 40204810900000003195 БИК 040813001 Глава поселения ___________________ /Р.П. Коваленко/            М.П.

Подрядчик __________________________________ Место нахождения: __________________ Почтовый адрес: ____________________ ___________________________________ Телефон/Факс: ______________________ Адрес эл/почты: ____________________ ИНН: _____________ КПП: __________ ОГРН ___________    ОКПО _________ Банковские реквизиты: ____________________________________ ____________________________________ Р/счет ______________________________ Кор/счет____________________________ БИК_______________ Должность ________________________ /______________/              М.П.

Приложение 1

к контракту № __ от «__» ___________2017г.

 

III.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 

1. I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

 

1. 1. Заказчик: Администрация сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

2. 2. Наименование выполняемых работ: Постановка на бесхозяйный учет гаражных боксов.

3. 3. Содержание работ: Выполнение работ с целью постановки на государственный кадастровый учет и (или) кадастрового учета уникальных характеристик объектов недвижимости и государственной регистрации в отношении 20 объектов недвижимого имущества, находящихся на территории села Некрасовка Хабаровского муниципального района Хабаровского края, должно включать следующее:

• проведение кадастровых работ по определению местоположения объектов посредством определения координат характерных точек контуров объектов на земельном участке;
• подготовку графической части технического плана: указание на кадастровом плане соответствующей территории местоположение объектов;
• подготовку текстовой части технического плана: указание сведений, необходимых для внесения в государственный кадастр недвижимости в объеме, установленном органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений;
• подготовку документов по форме, установленной правовыми актами, регулирующими данный вид работ, на электронном носителе в виде XML-файлов;
• подготовку технического плана в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера;
• постановку на кадастровый учет в ФГБУ ФКП (Росреестр) по Хабаровскому краю;
• постановка на учет в качестве бесхозяйного имущества в Управлении Росреестра по Хабаровскому краю;
• получение выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (на каждый объект).

4. 4. Порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика:

• Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Контракта получает у Заказчика необходимые документы для выполнения работ, в том числе обращается к Заказчику с заявлением на получение доверенности и разрешения подавать и подписывать документы электронно-цифровой подписью от имени Заказчика для постановки на кадастровый учёт, а также государственной регистрации бесхозяйных объектов недвижимости в Управление Росреестра по Хабаровскому краю. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Подрядчику подписанные доверенности и заявление;
• в случае приостановления либо отказа ФГБУ ФКП (Росреестр) по Хабаровскому краю в постановке на кадастровый учет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения решения о приостановлении либо решения об отказе в снятии приостановления либо решения об отказе в постановке на кадастровый учет Подрядчик должен представить соответствующий документ Заказчику;
• после постановки объектов на кадастровый учет Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней Подрядчик обязан представить Заказчику подписанное заявление на аннулирование (отзыв) электронно-цифровой подписи;
• в случае приостановления либо отказа Управления Росреестра по Хабаровскому краю в постановке на учет в качестве бесхозяйного имущества в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения решения о приостановлении либо решения об отказе в снятии приостановления либо решения об отказе в постановке на учет в качестве бесхозяйного имущества Подрядчик должен представить соответствующий документ Заказчику.

По результатам выполненных работ Подрядчик должен представить Заказчику:

• выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, по форме утвержденной приказом Минэкономразвития России от 20.06.2016 №378 (в 1 экземпляре на бумажном носителе на каждый объект).

5. 5. Источник финансирования: средства бюджета сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

6. 6. Срок выполнения работ: в течение 100 дней с момента заключения контракта.

7. 7. Место выполнения работ

Полевые работы, предусмотренные Описанием объекта закупки, проводятся по месту нахождения недвижимого имущества, камеральные – по месту нахождения Подрядчика. Результат выполнения работ предоставляется по месту нахождения Заказчика: Хабаровский край, Хабаровский муниципальный район, с. Некрасовка, ул. Ленина, 20.

8. 8. Требования к качеству работ, технические характеристики

Работы должны выполняться в строгом соответствии со следующими нормативными документами:

-     Земельный кодекс Российской Федерации (в редакции от 29.07.2017 года);

-     Градостроительный кодекс Российской Федерации (в редакции от 29.07.2017 года);

-     Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (в редакции от 27.07.2017 года);

-     Федеральный закон от 18.06.2001г. №78-ФЗ «О землеустройстве» (в редакции от 13.07.2015года);

-     Приказ Министерства экономического развития РФ от 18 декабря 2015 г. N 953 "Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений" (в редакции от 01.11.2016 года).

9. 9. Требованием к результатам закупки

Результатом закупки является Постановка на бесхозяйный учет гаражных боксов в полном объеме, в соответствии с Технической частью.

Приложение №1:  список гаражных боксов, подлежащих постановке на кадастровый учет в ФГБУ ФКП (Росреестр) по Хабаровскому краю и на учет в качестве бесхозяйного имущества в Управлении Росреестра по Хабаровскому краю.

 

 

Приложение №1 к Технической части

Список гаражных боксов, подлежащих постановке на кадастровый учет в ФГБУ ФКП (Росреестр) по Хабаровскому краю и на учет в качестве бесхозяйного имущества в Управлении Росреестра по Хабаровскому краю.

1. - Гаражный бокс № 199, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/26 ГСК26, площадью 22,0 кв.м.
2. - Гаражный бокс № 201, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/26 ГСК26, площадью 22,1 кв.м.
3. - Гаражный бокс № 202, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/26 ГСК26, площадью 22,2 кв.м.
4. - Гаражный бокс № 204, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/26 ГСК26, площадью 25,6кв.м.
5. - Гаражный бокс № 1, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/32 ГСК32, площадью 21,1 кв.м.
6. - Гаражный бокс № 3, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/32 ГСК32, площадью 21,8 кв.м.
7. - Гаражный бокс № 9, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/32 ГСК32, площадью 21,8 кв.м.
8. - Гаражный бокс № 10, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/32 ГСК32, площадью 22,2 кв.м.
9. - Гаражный бокс № 20, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/32 ГСК32, площадью 26,3 кв.м.
10. - Гаражный бокс № 21, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/32 ГСК32, площадью 21,0кв.м.
11. - Гаражный бокс № 4, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Ленина 37В, строение 3 (ГСК 50,51) площадью 22,1 кв.м.
12. - Гаражный бокс № 18, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Ленина 37В, строение 3 ГСК 50,51 площадью 23,2 кв.м.
13. - Гаражный бокс № 21, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Ленина 37Е, строение 6 ГСК 64, площадью 20,2 кв.м.
14. - Гаражный бокс № 23, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Ленина 37Е, строение 6 ГСК 64, площадью 20,3 кв.м.
15. - Гаражный бокс № 3, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Солнечная 4А, ГСК 65, площадью 24,4 кв.м.
16. - Гаражный бокс № 8, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Солнечная 4А, ГСК 65, площадью 24,1 кв.м.
17. - Гаражный бокс № 11, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Солнечная 4А, ГСК 65, площадью 24,5 кв.м.
18. - Гаражный бокс № 13, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Солнечная 4А, ГСК 65, площадью 24,3 кв.м.
19. - Гаражный бокс № 17, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Солнечная 4А, ГСК 65, площадью 24,2 кв.м.
20. - Гаражный бокс № 18, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Солнечная 4А, ГСК 65, площадью 24,5 кв.м.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. VI. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Расчет НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), являющимся приоритетным для определения и обоснования НМЦК

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственными поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. В целях получения ценовой информации в отношении оказания услуг для определения начальной (максимальной) цены контракта заказчиком осуществлен анализ общедоступной ценовой информации (реклама, каталоги, описания товаров и другие предложения, обращенные к неопределенному кругу лиц, данные государственной статистической отчетности о ценах на товары). Поиск ценовой информации результатов не дал. Заказчиком направлены запросы о предоставлении ценовой информации 5 подрядчикам, обладающим опытом оказания соответствующих работ, информация о которых имеется в свободном доступе, и получены ответы от трех подрядчиков с ценовой информацией, на основании которых осуществлен расчет начальной (максимальной) цены контракта.

По результатам расчетов начальная (максимальная) цена контракта составила 470 330 (четыреста семьдесят тысяч триста тридцать)рублей.

Реквизиты документов, на основании которых произведен расчет начальной (максимальной) цены контракта:

Предложение № 1 от 03.11.2017б/н;

Предложение № 2 от 08.11.2017б/н;

Предложение № 3 от08.11.2017 б/н.

 

Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: 09.11.2017

Ф.И.О. контрактного управляющего (сотрудника контрактной службы): Коваленко Роман Петрович

 

 

 

Приложение 1

к Котировочному извещению

 

Рекомендуемая форма котировочной заявки

"____"___________2017 года

Заказчику – администрации сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края

 

  

 

Котировочная заявка

на участие в запросе котировок по Постановке на бесхозяйный учет гаражных боксов

 

Сведения об участнике закупки:

Показатели	Значения показателей
Краткое и полное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
Фамилия, имя, отчество руководителя (при наличии), должность, на основании чего действует
ИНН участника закупки
ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок*
Банковские реквизиты участника закупки	БИК
	Наименование банка
	Кор.счет
	Расч. счет
	Лицевой счет (для учреждений)

* Если уставом юридического лица предусмотрено создание только единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора, президента и иных), то участник закупки указывает ИНН этого лица, т.е. директора, генерального директора, президента и т.д.

Если уставом наряду с единоличным исполнительным органом предусмотрено создание коллегиального исполнительно органа (правления, дирекции и других), то участник закупки указывает ИНН ВСЕХ членов коллегиального исполнительного органа, т.е. членов правления, дирекции и т.д., а в пункте 4 указывает ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, т.е. директора, генерального директора, президента и т.д.

2. 2. Изучив размещенное Вами извещение о запросе котировок, мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, соответствии с требованиями и условиями документа «Проект контракта», извещения о проведении запроса котировок, Технической части.

В соответствии со следующим ценовым предложением:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм., руб.
1	Постановка на бесхозяйный учет гаражных боксов	Условная единица	1
Итого, руб.

Итого на сумму _______________________________________________________________ рублей ____________________________________________________________ копеек.

^{(вставьте общую цену заявки прописью)}

Цена контракта включает в себя стоимость выполнения Работ, все затраты и издержки, в том числе затраты на транспортировку рабочих, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые с Подрядчика в связи с исполнением контракта.

3. 3. Настоящей Заявкой подтверждаем, мы соответствуем ч.1ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
4. 4. Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы в соответствии с условиями проекта контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок и согласны с указанным порядком платежей.
5. 5. Мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения Контракта.
6. 6. Мы подтверждаем, что

____________________________________________________________________.

(наименование участника размещения заказа) является субъектом малого предпринимательства  в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в том числе соответствует требованиям, установленным статьей 4 указанного закона

или

что ___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа) является социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", в том числе соответствует требованиям, установленным статьей 2 указанного закона.

7. 7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас и взаимодействия с нами по вопросам организационного характера нами уполномочен ________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ тел. ______________ факс _____________ e-mail __________________________________

Все сведения просим сообщать уполномоченному лицу.

Руководитель _______________  (ФИО) __________________________

                                                                                    (подпись)                                                                    

М..П.

 

[1] В случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается»